Договор поставки тмц образец. Договор на поставку товарно-материальных ценностей

Договор поставки товара между юридическими лицами 2018 образец бланк скачать

Договор №_____

поставки товара

г. _______________ «_____» _______________ 20 г.

В лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется поставить товар надлежащего качества в количестве и в сроки, предусмотренные Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить за товар.

1.2. Описание товара, его техническая спецификация, цена и общее количество товара, поставляемого по настоящему Договору, указаны в Приложении №1 к настоящему Договору (далее по тексту – «Товар»).

1.3. Нижеследующие Приложения к настоящему Договору составляют неотъемлемую часть настоящего Договора и рассматриваются как единое целое:

1.3.1. Приложение №1 «Спецификация Товара и условия поставки. Стоимость товара».

1.3.2. Приложение №2 «Форма заявки».

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая сумма Договора и цена за единицу Товара определены в Приложении №1 и включает в себя все применимые согласно законодательству Российской Федерации налоги, платежи, сборы, а также иные расходы Поставщика, прямо или косвенно связанные с исполнением им своих обязанностей по настоящему Договору (далее по тексту – «Сумма Договора»).

2.2. В течение всего срока действия настоящего Договора цена за единицу Товара может изменяться только в сторону уменьшения.

2.3. Стороны могут изменить Сумму Договора в соответствии с условиями п.11.2 настоящего Договора.

2.4. Заказчик производит оплату за поставленный Товар на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры и подписанного обеими Сторонами Акта приема-передачи в течение __________ рабочих дней со дня получения их Заказчиком. Датой платежа считается дата отметки банка Заказчика о принятии платежа к исполнению.

2.5. В случае, если Заказчик оспаривает сумму, указанную в счете-фактуре, выставленном Поставщиком, Заказчик обязан в письменной форме уведомить Поставщика о факте своего несогласия в течение __________ рабочих дней с даты получения счета-фактуры, при этом указывая причину своего несогласия. В таком случае Заказчик должен выплатить ту часть суммы, которую он не оспаривает, без задержки и не позднее __________ рабочих дней с даты получения счета-фактуры. При достижении урегулирования спорных вопросов, Заказчик незамедлительно должен оплатить Поставщику согласованную сумму задолженности, в случае наличия таковой.

2.6. Любая оплата, произведенная Заказчиком по настоящему Договору, считается произведенной при условии, что Заказчик сохраняет право в последующем оспорить правильность выставленных сумм.

2.7. В случае если стоимость поставленного Товара по поданным заявкам не достигнет общей Суммы Договора, Поставщик не будет иметь право требовать с Заказчика предоставления заявок на оставшийся объем Товара и, соответственно, на оплату оставшегося размера Суммы Договора.

2.8. По инициативе любой из Сторон, но не реже одного раза в квартал производится сверка взаиморасчетов с составлением акта сверки взаиморасчетов или иного соответствующего документа (далее по тексту – «Акт»). Для этого Сторона-инициатор сверки направляет в адрес другой Стороны, подписанный со своей стороны Акт, который получившая Сторона обязана подписать в течение __________ рабочих дней с даты получения и возвратить инициатору сверки. В том случае, если по истечении указанного срока Сторона-инициатор не получила от другой Стороны подписанного Акта или каких-либо возражений по Акту, Акт считается подписанным обеими Сторонами.

3. ПОСТАВКА ТОВАРА

3.1. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, Товар поставляется партиями по письменной заявке Заказчика (далее по тексту – «Заявка Заказчика»). В Заявке Заказчика должны быть указаны количество и ассортимент, цена и сроки поставляемого Товара.

3.2. Поставщик обязан поставить Товар в пункт назначения (имеющее значение, определенное в Приложении №1 к настоящему Договору, далее по тексту – «Пункт назначения») и нести все риски потери или повреждения Товара до момента его передачи Заказчику в Пункте назначения и подписания Акта приема-передачи Товара. Стороны по отношению к конкретной партии Товара, поставляемой по Заявке Заказчика, могут определить в качестве Пункта назначения иное место, чем это определено в Приложении №1 к настоящему Договору. Положение о пункте назначения, указанное в Заявке и согласованное сторонами, является неотъемлемой частью этой Заявки и имеет приоритет над положением о пункте назначения, указанном в Приложении №1 к настоящему Договору.

3.3. Все расходы, связанные с транспортировкой Товара до Пункта назначения несет Поставщик.

3.4. Поставщик обязан передать Заказчику Товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц. Неисполнение Поставщиком этой обязанности дает Заказчику право требовать уменьшения цены Товара либо расторжения Договора и возмещения убытков.

3.5. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к Пункту назначения. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность Пункта назначения и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров.

3.6. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и/или на внешней стороне должны строго соответствовать требованиям производителя. Техническая документация, если таковая предусмотрена, а именно паспорта и инструкции по эксплуатации Товара, вкладываются в ящик или упаковку с Товаром там, где это необходимо.

3.7. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара по Заявке Заказчика передать Заказчику его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми и/или нормативно-техническими актами и/или Договором. Если Поставщик не передает или отказывается передать Заказчику относящиеся к Товару принадлежности или документы, Поставщик обязуется предоставить их в течение __________ дней с даты передачи Товара. В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к Товару, не переданы Поставщиком в указанный срок, Заказчик вправе отказаться от принятия Товара.

3.8. Стоимость Товаров, а также отдельные периоды их поставки, определяются Сторонами в приложениях к Договору.

4. ПРИЁМКА ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТНОСТИ И КАЧЕСТВУ

4.1. Приемка Товара по количеству, комплектности и качеству производится по транспортным и сопроводительным документам (счету-фактуре, акту, спецификации, описи, упаковочным ярлыкам (листам), гарантийному талону для ОС и др.) Поставщика в Пункте назначения, путём подписания уполномоченным представителем Заказчика накладной (и иных необходимых документов).

4.2. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТам, ОСТам, и другим применимым стандартам и техническим условиям в Российской Федерации. Качество Товаров должно подтверждаться Поставщиком сертификатами качества, паспортами на изделие, свидетельствами и/или иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации (если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации) для подтверждения качества соответствующих товаров.

4.3. Приемка Товара осуществляется только при наличии накладных документов и счетов-фактур Поставщика. В противном случае, Поставщик обязуется предоставить вышеуказанные первичные документы в течение __________ календарных дней с момента отгрузки, в этом случае составляется акт о фактическом наличии Товара и указывается, какие документы отсутствуют.

4.4. Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии с технической спецификацией. Качество, комплектность и иные условия касательно свойств и/или характеристик Товара, поставляемые по Заявке Заказчика, должны соответствовать условиям Приложения №1 к настоящему Договору.

4.5. В тех случаях, когда поставляемый Товар находится в закрытой таре, опломбирован или обандеролен, и нет возможности принять Товар путем внешнего осмотра без нарушения целостности тары и/или упаковки, приемка Товара осуществляется на складе Заказчика с выборочной (частичной) или полной проверкой всего Товара (или конкретной его партии) в срок не позднее __________ рабочих дней, а скоропортящегося Товара не позднее 24 часов, после поступления Товара на склад Заказчика.

4.6. Приемка считается произведенной своевременно, если проверка количества, качества и комплектности Товара окончена в установленные сроки, за исключением случаев обнаружения скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного Товара проверке и были выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и/или хранения Товара, однако не позднее даты истечения Гарантийного срока.

4.7. При обнаружении несоответствия количества, качества и комплектности Товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, чертежам, образцам (эталонам), настоящему Договору либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество Товара, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку Товара и уведомляет об этом Поставщика.

4.8. Если иное не оговорено между Сторонами, уполномоченные представители Поставщика обязаны явиться не позднее чем в __________-дневный срок с момента уведомления Заказчиком и принять участие в продолжении приемки Товара и составления двустороннего акта. При этом Заказчик обязан обеспечить сохранность и хранение ненадлежащего по качеству и/или количеству, и/или некомплектности Товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества и/или смешения с другим(и) однородным товаром(-ми).

4.9. Рекламационные акты, претензии и другие документы, необходимые для обоснования претензии, составляются Заказчиком и направляются Поставщику в течение __________ рабочих дней (в том числе в период действия Гарантийного срока) с момента обнаружения дефекта/несоответствия.

5. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

5.1. Поставщик предоставляет гарантию качества Товара в течение Гарантийного срока на поставляемый Товар, указанного в Приложении №1 настоящего Договора.

5.2. Гарантия качества Товара распространяется на все составляющие части (комплектующие изделия) Товара.

5.3. В течение Гарантийного срока Поставщик обязуется устранить за свой счет любые обнаруженные Заказчиком недостатки Товара, при условии, что Поставщик был уведомлен в письменной форме о таких недостатках.

5.4. После получения подобного уведомления Поставщик должен произвести ремонт или замену бракованного Товара или его части без каких-либо расходов со стороны Заказчика. Если иной срок не предусмотрен в уведомлении, то в случае когда Заказчиком будут выявлены недостатки поставленного Товара, Поставщик обязан за свой счет в течение __________ рабочих дней со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика устранить недостатки без каких – либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит недостатки в сроки, требуемые Заказчиком, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению недостатков за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

5.6. Гарантийный срок по настоящему Договору исчисляется с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется заменить некачественный товар на товар надлежащего качества в течение __________ рабочих дней с момента письменного уведомления об этом Поставщика, а также несет штраф в размере __________% от стоимости поставленного Товара за каждый такой случай. При этом в случае неоднократной поставки некачественного Товара, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с предварительным письменным уведомлением за __________ календарных дней, с полным возмещением ущерба, причиненного Заказчику в результате некачественной поставки Товара Поставщиком. При этом Поставщик не освобождается от уплаты вышеуказанного штрафа.

6.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара Заказчик имеет право требовать от Поставщика уплаты пени в размере __________% от суммы, подлежащей оплате за не поставленный в срок Товар за каждый календарный день просрочки, но не более __________% от суммы, подлежащей оплате за данную партию Товара.

6.4. В случае нарушения срока оплаты, предусмотренного п.2.3 настоящего Договора, по вине Заказчика, Поставщик имеет право требовать от Заказчика уплаты пени в размере __________% от суммы несвоевременно произведенного платежа за каждый календарный день просрочки до даты фактического исполнения своих обязательств по Договору, но не более __________% от суммы несвоевременно произведенного платежа.

6.5. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по доле местного содержания в соответствии с п.6.9 Договора, Заказчик имеет право требовать от Поставщика уплаты пени в размере __________%, а также __________% за каждый __________% невыполненного местного содержания, от общей суммы настоящего Договора, но не более __________% от общей суммы Договора.

6.6. Поставщик согласен на уменьшение суммы окончательного расчета путем удержания Заказчиком суммы пени, причитающейся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

6.7. Уплата Сторонами неустойки (пени, штрафов) не освобождает Стороны от надлежащего выполнения всех своих обязательств по настоящему договору.

6.8. В случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара и/или поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены и/или поставки некомплектного Товара, замена (доукомплектация) которого не может быть произведена в разумные и приемлемые для Заказчика сроки, Заказчик вправе по своему выбору:

6.8.1. отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, некомплектного Товара и/или поставленного с нарушением сроков поставки;

6.8.2. требовать возврата уплаченных сумм за Товар (если применимо);

6.8.3. незамедлительно расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем письменного уведомления об этом Поставщика;

6.8.4. приобрести непоставленные с надлежащим качеством товар(ы) у третьих лиц с отнесением всех необходимых и разумных расходов по их приобретению на Поставщика.

6.9. Поставщик для расчета местного содержания предоставляет Заказчику информацию и дает необходимые разъяснения. Ответственное и контактное лицо со стороны Поставщика за предоставление информации по местному содержанию ____________________ тел: ____________________.

6.10. В случае непредоставления Поставщиком информации по местному содержанию или предоставления недостоверной информации по доле местного содержания Заказчик вправе незамедлительно отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке и требовать возмещения убытков путем письменного уведомления об этом Поставщика.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. В случае если возникнут обстоятельства, которые помешают полному или частичному исполнению какой-либо из сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Договором, в частности: стихийные бедствия (пожар, наводнение, землетрясение и др.), война и военные операции любого характера, блокады, эмбарго, запрещение экспорта и импорта, эпидемии, изменение законодательства в странах производителя, Поставщика и странах возможного транзита оборудования и другие обстоятельства чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами в ходе исполнения настоящего Договора, то срок, установленный для выполнения обязательств по настоящему Договору, будет пролонгирован на время, в течение которого действовали такие обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства, оговоренные п.7.1 настоящего Договора, обязана в течение __________ рабочих дней известить другую Сторону о наступлении случаев форс-мажора и возможных сроках окончания обстоятельств непреодолимой силы. Неизвещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, лишает ее права ссылаться на факт наступления форс-мажорных обстоятельств.

7.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства, оговоренные п.7.1, должна предоставить другой Стороне документы, подтверждающие возникновение и/или прекращение данных обстоятельств. Документы, выданные компетентными уполномоченными органами (организациями), являются достаточным основанием, свидетельствующим о подобных обстоятельствах и их длительности.

7.4. Если обстоятельства форс-мажора будут продолжаться более __________ дней, то каждая из Сторон вправе в одностороннем, внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, с предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за __________ рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения другой Стороной возможного ущерба. Стороны производят между собой взаиморасчеты, исходя из фактического состояния, сложившегося до наступления форс-мажорных обстоятельств.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

8.2. Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Договором, должны разрешаться путем переговоров между Сторонами. Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение __________ рабочих дней с момента получения претензии. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем взаимных переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до «_____» _______________20 года, а в части взаиморасчетов до полного их завершения Сторонами.

9.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут Сторонами в следующих случаях:

9.2.1. по соглашению Сторон;

9.2.2. по инициативе Заказчика, в соответствии с пунктами 3.4., 6.2., 6.8. и 6.10 настоящего Договора;

9.2.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время, письменно уведомив об этом Поставщика за __________ календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

9.3. В случае расторжения Договора по инициативе Поставщика, обеспечение исполнения Договора не возвращается (если такое обеспечение предусмотрено настоящим Договором).

9.4. При расторжении настоящего Договора Стороны производят окончательные взаиморасчеты по фактически исполненным обязательствам до даты расторжения Договора.

9.5. Положения настоящего Договора, которые в связи со своим характером могут оставаться в силе после поставки Товара, должны оставаться в силе и после завершения срока действия Договора.

9.6. Поставщик имеет право требовать оплату только за поставленные надлежащим образом Товары, на день расторжения.

9.7. При расторжении договора Стороны производят окончательные взаиморасчеты по фактически выполненным обязательствам на день расторжения договора.

10. УВЕДОМЛЕНИЕ

10.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, считается полученным надлежащим образом, если оно доставлено курьерской почтой, или посредством факсимильной связи на реквизиты, указанные в настоящем Договоре, с условием предоставления оригинала уведомления в срок не позднее __________ рабочих дней с даты направления уведомления по факсу.

10.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в назначенный день вступления в силу, указанный в Уведомлении, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

10.3. В случае изменения юридического (фактического) адреса, а также банковских и иных реквизитов какой-либо Стороны, Сторона обязана в течение __________ календарных дней с даты таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону. Исполнение обязательств Сторон по старым адресам и банковским реквизитам до уведомления об их изменениях считается должным и надлежащим.

11. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Не допускается внесение каких-либо изменений и дополнений в настоящий Договор, которые могут изменить содержание условий проведенных закупок и (или) предложения, явившегося основанием для выбора Поставщика.

11.2. Поскольку настоящий Договор заключается с Поставщиком по результатам проведенного Заказчиком тендера или любым другим способом закупок, то внесение изменений в настоящий Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика по настоящему Договору, допускается по взаимному согласию Сторон в следующих случаях:

11.2.1. в части уменьшения цены на Товар и соответственно Суммы Договора, если в процессе исполнения настоящего Договорах цены на аналогичные закупаемые товары изменились в сторону уменьшения;

11.2.2. в части уменьшения либо увеличения Суммы настоящего Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых Товаров, при условии неизменности цены за единицу Товара, указанной в Договоре. Такое изменение допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане закупок для приобретения данных Товаров;

11.2.3. в случае, если Поставщик в процессе исполнения настоящего Договора предложил при условии неизменности цены за единицу Товара более лучшие качественные и (или) технические характеристики, либо сроки и (или) условия поставки Товара, являющегося предметом настоящего Договора;

11.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны и скреплены печатями обеих Сторон.

11.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

11.5. Настоящий Договор представляет собой полную договоренность между Сторонами и заменяет собой любые предыдущие соглашения и договоренности в отношении предмета настоящего Договора.

11.6. Невозможность исполнения отдельных положений Договора ввиду их недействительности и/или несоответствия законодательству Российской Федерации или какой-либо иной причины, не влияет на юридическую силу Договора и обязательное исполнение других положений Договора. При этом Стороны принимают меры по приведению таких положений в соответствии с законодательством Российской Федерации и экономическим задачам Сторон.

11.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

ИНН/КПП:______________________________

Телефон/факс:____________________

Расчетный счёт:______________________________

Наименование банка:______________________________

Корреспондентский счёт:______________________________

БИК:____________________

13. ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик _________________

Заказчик _________________

Договор поставки товаров - образец часто требуется предпринимателям для разового оформления сделки такого рода или разработки собственного типового документа. О том, как должен выглядеть грамотно составленный договор поставки, расскажем в нашем материале.

Договор поставки по ГК РФ

По ГК РФ договор поставки товара представляет собой документ, позволяющий письменно оформить сделку, по условиям которой один субъект (поставщик-предприниматель) обязан поставить качественную товарную продукцию определенного ассортимента в оговоренные сроки и по договоренной цене, другой (покупатель) — принять доставленную продукцию и оплатить ее не позднее согласованной даты.

Основным нормативным документом, определяющим законодательные условия договора на поставку, является Гражданский кодекс РФ. Рассматриваемому договору посвящен § 3 главы 30 кодекса, который содержит:

• определение договора;
• порядок урегулирования спорных вопросов при заключении такой сделки;
• положения о периодичности поставок товарного продукта;
• распорядок поставки товаров;
• разъяснение условий о доставке;
• положения о компенсации недопоставки товарной продукции;
• правила приемки товара покупателем;
• разъяснения о судьбе товарных мест, не принятых покупателем;
• правила расчета за товар;
• разъяснения о последствиях поставки некачественного или неукомплектованного товара;
• вопросы прекращения договора.

Также на порядок оформления указанного договора распространяются правила о сделках (гл. 9 ГК РФ) и вычислении сроков (гл. 11 ГК РФ), положения о договоре (раздел 3 ГК РФ) и другие нормы гражданского законодательства.

Гражданский кодекс РФ о существенных условиях договора на поставку

Итоги

Таким образом, единой унифицированной формы договора поставки, так же как и образца этого документа, законом не предусмотрено. Однако разработка документа под каждую конкретную сделку требует следовать положениям законодательства, о которых рассказано в статье. Типовой образец договора поставки товаров скачать вы можете на нашем сайте.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны », заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, именуемую далее – Товары, на условиях поставки, согласованных Сторонами в настоящем Договоре и в Спецификациях к нему, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товары в установленных настоящим Договором и Спецификациях порядке, формах, размерах и сроках.

1.2. Спецификации должны содержать данные о количестве Товаров, сроках поставки, ассортименте, качестве, цене, способе поставки, порядке возмещения транспортных расходов, о размере предоплаты за Товары, а также реквизиты грузополучателей Товаров и другую необходимую информацию по согласованию Сторон.

1.3. Каждая поставка Товаров оформляется отдельной Спецификацией на основании заявок, представленных Покупателем. Поставщик обязан рассмотреть представленную Покупателем заявку и сообщить о возможности, объемах и сроках ее удовлетворения в течение рабочих дней с даты ее получения.

1.4. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в течение срока действия Договора отдельными партиями согласно согласованной Спецификации, при условии выполнения Покупателем п.7.5 настоящего Договора.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Качество и комплектность поставляемых Товаров должны соответствовать необходимым техническим условиям, требованиям нормативно-технической документации, указанной в Спецификации, применительно к каждому из Товаров.

2.2. Паспорт на изделие, сертификат соответствия выдается Поставщиком на каждую поставку на каждый вид Товара. Поставщик обязан предоставить на поставленный Товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. В Спецификации указываются ГОСТ, ТУ.

2.4. На Товар устанавливается гарантийный срок – месяцев с момента получения Товара Покупателем (Грузополучателем).

2.5. В случае обнаружения Покупателем (Грузополучателем) неисправности продукции в период гарантийного срока Покупатель направляет в адрес Поставщика уведомление, в котором указывает характер возникшей неисправности.

2.6. Поставщик в течение календарных дней с момента получения уведомления направляет своего представителя для установления причин неисправности и наличия гарантийного случая.

2.7. Гарантийный ремонт проводится в течение месяц(ев) с момента установления наличия гарантийного случая.

2.8. Во всем остальном, что не установлено настоящим Договором при обнаружении неисправности продукции в течение гарантийного срока, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

3. КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ

3.1. Количество и ассортимент поставляемых по настоящему Договору Товаров, а также единицы их измерения согласовываются Сторонами в соответствующей Спецификации.

4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Товар, не требующий упаковки, Поставщик отгружает без ее применения.

4.2. В случае если тара является невозвратной, то ее стоимость входит в стоимость Товара.

5. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1 Срок поставки каждой партии (период поставки) Товаров указывается в Спецификации применительно к каждой партии Товаров. С письменного согласия Покупателя допускается досрочная поставка Товаров.

5.2. Датой поставки (отгрузки) Товаров считается дата проставления штемпеля на железнодорожных накладных или товарно-транспортных накладных (печати, даты и подписи уполномоченного представителя Покупателя) о получении Товаров Покупателю (грузополучателю).

5.3. Право собственности на Товары, а также риск случайного повреждения, гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара Покупателю.

5.4. Товары считаются поставленными в надлежащий срок при соблюдении сроков поставки, указанных в Спецификации, а также при выполнении Покупателем п.7.5 настоящего договора.

5.5. Поставка Товара осуществляется Поставщиком за счет Покупателя.

5.6. Поставка Товаров осуществляется по отгрузочным реквизитам Покупателя либо по отгрузочным реквизитам грузополучателей Товаров, указанных в Спецификации.

6. ПРИЕМКА ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

6.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товаров, поставленных на условиях и в соответствии с настоящим Договором.

6.2. В случае обнаружения Покупателем при приемке Товара повреждения тары, упаковки, нарушения пломбировки, повреждения контейнера, представитель Покупателя обязан составить акт с участием представителя Поставщика.

6.3. Принятие Товара должно быть осуществлено согласно требованиям действующего законодательства РФ.

7. ЦЕНА ТОВАРА, ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Цены на Товар устанавливаются в рублях Российской Федерации и определяются в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Общая цена Договора состоит из суммы итоговых стоимостей партий Товаров по Спецификациям, которые являются неотъемлемой частью Договора, и суммы расходов Поставщика, подлежащих возмещению Покупателем.

7.3. Возмещение транспортных расходов, понесенных Поставщиком, осуществляется Покупателем на основании выставленных Поставщиком счетов и копий документов, подтверждающих стоимость перевозки и связанных с ней услуг Перевозчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иной порядок не согласован Сторонами дополнительно.

7.4. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение банковских дней с момента подписания Сторонами соответствующей Спецификации.

7.5. По соглашению Сторон допускается оплата Товара в ином порядке, установленном в Спецификации и/или предусмотренном законодательством РФ.

7.6. При возникновении встречных требований, Стороны вправе произвести их зачет.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При просрочке оплаты Товара, либо поставки Товара согласно условиям настоящего Договора виновная Сторона уплачивает пени из расчета % от стоимости недопоставленной, неоплаченной продукции, за каждый день просрочки, но не более % от общей цены Договора. При этом право на их получение возникает у Стороны после выставления письменной претензии с расчетом суммы пени и признания их виновной Стороной, либо вынесения судебного решения о присуждении пени, если претензии не выставлялись или виновной Стороной признаны не были.

8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств:

8.2.1. Если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, например таких как: стихийные и экологические бедствия, забастовки, военные действия, аварии на транспорте и производстве, эпидемии и эпизоотии, карантины, акты органов государственной власти и органов местного самоуправления.

8.2.2. Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств в -дневный срок, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами первой Спецификации и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:

• по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору;
• односторонний отказ возможен по требованию одной из Сторон при существенном нарушении настоящего Договора другой Стороной;
• в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ или настоящим Договором.

При расторжении настоящего Договора инициативная Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о предстоящем расторжении не менее чем за календарных дней до даты расторжения настоящего Договора, за исключением, когда Покупатель не перечислил предоплату на расчетный счет Поставщика согласно п.7.5 настоящего Договора. В этом случае Поставщик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив Покупателю уведомление о расторжении настоящего Договора. При одностороннем расторжении Договора дополнительное соглашение о расторжении Договора составляться и подписываться не будет. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Покупателем уведомления о расторжении настоящего Договора.

9.3.В случае прекращения деятельности одной из Сторон в результате реорганизации – ее права, обязанности и ответственность по настоящему Договору переходят к ее правопреемникам в случае согласия другой Стороны. Если такого согласия не будет, настоящий Договор считается досрочно расторгнутым по соглашению Сторон.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ СТОРОНАМИ

10.1. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования (срок рассмотрения заявленной претензии – календарных дней).

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Вся информация, полученная Сторонами в рамках настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передачи третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение пяти лет.

11.2. В случае изменении реквизитов, Стороны обязуются письменно извещать друг друга о таких изменениях в -дневный срок. В противном случае сообщения, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.4. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и вся переписка, относящаяся к нему, теряют свою силу.

11.5. Договор и спецификации к нему, документы, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу, оригиналы направляются по почте в течение календарных дней с даты передачи средствами факсимильной связи.

11.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и вступают в силу после подписания обеими Сторонами.

ИНН/КПП:

Расчетный счет:

Банк:

Корреспондентский счет:

БИК:

Подпись:

Договор

на поставку товарно-материальных ценностей № _________

г. Москва «____» ___________ 2012 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» (ГлавУпДК при МИД России), именуемое в дальнейшем Покупатель, . И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________ именуемое в дальнейшем Продавец, _____________., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец поставляет, а Покупатель оплачивает поставку товарно-материальных ценностей – книга «Савва Морозов. Федор Шехтель. История шедевра» (далее – Товар), в соответствии с номенклатурой и по ценам, указанным в Спецификации, являющейся Приложением № 1 к настоящему Договору. При этом Продавец гарантирует, что он обладает правами собственника в отношении поставляемого Товара, а также то, что Товар прошел таможенную очистку в соответствии с законодательством РФ, является новым и не находится под обременением.

1.2. Поставка Товара согласно Спецификации (Приложение к настоящему Договору) осуществляется по адресу: .

1.3. Товар и его маркировка должны соответствовать нормам, установленным законодательством РФ к данному виду Товара и его маркировке, и сопровождается соответствующими сертификатами.

2. Цена

2.1. Цена Товара по настоящему Договору (далее – цена Товара) составляет _________________________ включая НДС (10%) _________________ и не подлежит изменению в одностороннем порядке.

Цена Товара определена по результатам _______(запроса ценовых котировок, запроса предложений, у единственного поставщика, конкурса или иным способом, в соответствии с действующими в ГлавУпДК при МИД России организационно-распорядительными документами) (Приложение к настоящему Договору).

2.2. Цена Товара включает в себя стоимость упаковки, тары, маркировки, доставки до места поставки и/или установки: . , а также все предусмотренные законодательством РФ налоги, пошлины и другие обязательные платежи.

3. Порядок оплаты

3.1. Оплата за Товар по настоящему Договору производится в следующем порядке:

- авансовый платеж в размере 50% от цены Товара, что составляет ________________________ включая НДС (10%)________________, производится посредством безналичного банковского перевода в российских рублях на расчетный Продавца на основании выставленного Продавцом счета в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора;

Оставшиеся 50% от цены Товара, что составляет __________________, включая НДС (18%) ________________________ Покупатель переводит посредством безналичного банковского перевода в российских рублях на расчетный счет Продавца на основании выставленного Продавцом счета в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Товара, по факту получения и подписания Сторонами товарной накладной, установленного образца (форма Торг-12), и счета-фактуры.

3.2. Датой исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

4. Срок поставки

4.1. Срок поставки Товара согласно номенклатуре, указанной в Спецификации (Приложение к настоящему Договору) - в течение 10 (десяти) календарных дней с даты поступления денежных средств - авансового платежа в размере 50% от цены Товара на расчетный счет Продавца. Досрочная поставка Товара допускается.

5. Сдача-приемка товара

5.1. Сдача-приемка Товара осуществляется по товарным накладным (форма Торг-12), которые подписывают уполномоченные представители Сторон (в случае необходимости уполномоченные представители Сторон подписывают Акт сдачи-приемки Товара (или Акт выполненных работ), который прилагается к настоящему Договору).

Вместе с товарными накладными (форма Торг-12) Продавец передает Покупателю счета и счета-фактуры на поставленный Товар.

5.2. Одновременно с передачей Товара Продавец передает Покупателю относящиеся к нему документы, необходимые при использовании Товара по его назначению.

5.3. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7 (с дополнениями и изменениями).

5.4. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента подписания уполномоченными представителями Сторон соответствующих товарных накладных (форма Торг-12).

5.5. В случае обнаружения недостачи Товара при его приемке, уполномоченный представитель Покупателя, осуществляющий приемку Товара, и уполномоченный представитель Продавца, осуществляющий передачу Товара, составляют соответствующий акт.

5.6. В случае приемки Товара по паллетам (местам) претензии по количеству и качеству Товара, выявленные после приемки Товара, предъявляются Покупателем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поставки Товара.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть между Продавцом и Покупателем по настоящему Договору, подлежат разрешению в кратчайшие сроки путем переговоров Сторон.

6.2. В случае если Сторонам не удалось достигнуть соглашения, спор передается для разрешения в Арбитражный суд г. Москвы согласно договорной подсудности.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, землетрясение, эпидемия и другие подобные явления природы, а также военных действий, блокады, забастовок, запретительных актов или действий государственных органов или любых других обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего Договора (статья 401 Гражданского кодекса РФ). При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств вследствие обстоятельств, указанных в пункте 7.1 настоящей статьи, должна уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменном виде не позднее, чем через 10 (десть) календарных дней после возникновения этих обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной Палатой РФ.

7.3. Если невозможность полного или частичного неисполнения обязательств в силу обстоятельств, указанных в пункте 7.1 настоящей статьи, будет существовать более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон имеет право одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор без обязанности по возмещению убытков (в т. ч. расходов) другой Стороны.

8. Досрочное расторжение договора

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления другой Стороне в случае нарушения ею условий настоящего Договора.

8.2. Настоящий Договор также может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке Покупателем путем направления Продавцу письменного уведомления до истечения срока поставки , предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Продавцу стоимость цену Товара, поставленного до истечения указанного срока или до даты получения Продавцом письменного уведомления о расторжении настоящего Договора.

8.3. Настоящий Договор считается расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке в соответствии с пунктами 8.1 и 8.2 настоящего Договора с момента получения другой Стороной письменного уведомления о расторжении настоящего Договора.

9. Ответственность сторон

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством РФ.

9.2. Покупатель несет риск случайной гибели Товара с момента подписания Сторонами соответствующих товарных накладных (форма Торг-12).

9.3. В случае если срок поставки Товара, предусмотренный пунктом 4.1 настоящего Договора, будет просрочен, Продавец обязан выплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от цены недопоставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от цены Товара.

9.4. В случае если Покупателем просрочен срок окончательной оплаты Товара, предусмотренный абзацем третьим пункта 3.1 настоящего Договора, Покупатель обязан выплатить Продавцу неустойку в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от указанной суммы.

9.5. Неустойки, предусмотренные в пунктах 9.3 и 9.4 настоящего Договора, выплачиваются после выставления соответствующей Стороной письменной претензии. Срок оплаты неустойки или ответа на претензию 10 (десять) рабочих дней с даты получения Претензии. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

10. Прочие условия

10.1. Любые дополнения и приложения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.2. Уведомления и/или любая другая информация, сообщаемая одной Стороной другой, должны быть составлены в письменной форме и отправлены почтовым отправлением или должны быть лично вручены другой Стороне по адресам, указанным в разделе 11 настоящего Договора.

10.3. В случае изменения у одной из Сторон юридического адреса , названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

10.4. Ни одна из Сторон не имеет право передать свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, третьей стороне, а также сообщать коммерческую информацию, содержащуюся в настоящем Договоре, третьим лицам без согласия на то другой Стороны.

10.5. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

10.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

Покупатель:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» (ГлавУпДК при МИД России);

Место нахождения: Россия,

Расчетный счет:

в Банке «БФГ-Кредит» (ООО) г. Москва

Раздел документа: Образцы документов , Договоры хранения

Образец договора хранения ТМЦ представлен ниже:

Договор № 445
хранения ТМЦ

ООО “Секрет Сервис” , именуемое в дальнейшем Хранитель, в лице директора Петрова Ивана Сергеевича , действующего на основании Устава, с одной стороны, ООО “Лаверум” , именуемое в дальнейшем Поклажедатель, в лице директора Зюткина Игоря Самойловича , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора. Общие положения

1.1. По настоящему договору Хранитель обязуется принимать и хранить товарно-материальные ценности, далее по тексту ТМЦ, переданные ему Поклажедателем, и возвратить эти ТМЦ в сохранности.

1.2. Предметом настоящего договора является хранение ТМЦ, указанных в актах сдачи ТМЦ на хранение.
Акты сдачи ТМЦ на хранение оформляются путем составления актов по форме МХ-1, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ №66 от 09.08.1999г.

1.3. Настоящий договор вступает в силу с 10 февраля 2015 г. и действует до 31 декабря 2015 г.

2. Обязанности Хранителя

2.1. Хранитель обязуется:

а) Организовать и принять ТМЦ поступившие от Поклажедателя железнодорожным или иным видом транспорта и разместить их на хранение на складе, расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Военная, дом 8

б) Хранить ТМЦ в течение срока действия настоящего договора.

в) Принять меры для сохранности ТМЦ, соответствующие обычаям делового оборота и существу настоящего договора, в том числе свойствам переданных на хранение ТМЦ;

г) Без согласия Поклажедателя не использовать переданные на хранение ТМЦ, а равно не предоставлять возможность пользования ими третьими лицами, за исключением случаев, когда пользование хранимыми ТМЦ необходимо для обеспечения их сохранности и не противоречит условиям настоящему договору;

д) Незамедлительно уведомить Поклажедателя о необходимости изменений условий хранения имущества, предусмотренных настоящим договором и дождаться его ответа.

е) По распоряжению Поклажедателя производить выдачу ТМЦ находящихся на хранении как полностью, так и по частям, лицам, указанным в распоряжении Поклажедателя, в порядке и на условиях предусмотренных настоящим договором.
При выдаче ТМЦ на складе Хранителя, Хранитель обязуется оформлять и выдавать товарную накладную и изымать у получателя товара надлежащем образом оформленную доверенность на получение ТМЦ.
Хранитель обязуется по распоряжению Поклажедателя производить отгрузку ТМЦ, находящихся на хранении, железнодорожным транспортом по реквизитам указанным Поклажедателем в распоряжениях на отгрузку.
Выдача и отгрузка Хранителем ТМЦ производится в сроки, указанные в Распоряжениях Поклажедателя.

ж) Акты сдачи товара на хранение, Товарные накладные о выдаче товара, доверенности получателей товара и квитанции о приемке груза к перевозке направляются Поклажедателю ежедневно – по факсу и еженедельно почтой DHL, либо заказным письмом.

з) Вести надлежащий учет ТМЦ, переданных на хранение Поклажедателем и ежедневно представлять Поклажедателю отчет о номенклатуре и количестве ТМЦ находящихся на хранении. Допускается представление отчета по факсу и электронной почте.

и) По дополнительному соглашению с Поклажедателем производить доставку ТМЦ автомобильным транспортом до указанных им грузополучателей.

2.2. Если изменение условий хранения необходимо для устранения опасности утраты, недостачи или повреждения ТМЦ, Хранитель вправе изменить способ, место и иные условия хранения, не дожидаясь ответа Поклажедателя.

2.3. Если во время хранения возникла реальная угроза порчи ТМЦ, либо ТМЦ уже подверглись порче, либо возникли обстоятельства, не позволяющие обеспечить их сохранность, а своевременного принятия мер со стороны Поклажедателя ожидать нельзя, Хранитель вправе самостоятельно продать ТМЦ или часть их по цене, сложившейся в месте хранения. Если указанные обстоятельства возникли по причинам, за которые Хранитель не отвечает, он имеет право на возмещение своих расходов на продажу за счет покупной цены.

3. Передача ТМЦ на хранение третьему лицу

3.1. Хранитель не вправе без согласия Поклажедателя передавать ТМЦ на хранение третьему лицу, за исключением случаев, когда он вынужден к этому силой обстоятельств в интересах Поклажедателя и лишен возможности, получить его согласие.

3.2. О передаче ТМЦ на хранение третьему лицу Хранитель обязан незамедлительно уведомить Поклажедателя.

3.3. При передаче ТМЦ на хранение третьему лицу условия настоящего договора сохраняют силу, и Хранитель отвечает за действия третьего лица, которому он передал имущество на хранение, как за свои собственные.

4. Вознаграждение за хранение и возмещение дополнительных расходов хранителя

4.1. Вознаграждение за хранение составляет: 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей в месяц, в том числе НДС – 18%.

4.2. Вознаграждение за хранение выплачивается Хранителю ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа каждого месяца следующего за оплачиваемым.

4.3. Если хранение прекращается досрочно Хранителю выплачивается вознаграждение пропорционально сроку хранения.

4.4. Если по истечении срока хранения находящееся на хранении ТМЦ не взяты обратно Поклажедателем, он обязуется уплатить Хранителю вознаграждение за дальнейшее хранение ТМЦ исходя из условий предусмотренных настоящим договором.

4.5. Поклажедатель дополнительно оплачивает следующие расходы Хранителя:

4.5.1. Транспортные расходы по отгрузке товара железнодорожным транспортом в адрес грузополучателей, указанных Поклажедателем. Возмещение расходов производится по тарифам МПС на основании документов, подтверждающих понесенные Хранителем расходы.

4.5.5. Транспортные расходы по доставке ТМЦ автомобильным транспортом в адрес грузополучателей, указанных Поклажедателем. Возмещение расходов производится в размере согласованном с Поклажедателем на основании документов, подтверждающих понесенные Хранителем расходы.

4.6. Расходы хранителя по приемке ТМЦ на хранение возмещению Поклажедателем не подлежат.

4.7. Расходы на хранение ТМЦ, не указанные в п. 4.1. настоящего договора, а также расходы, которые стороны не могли предвидеть при заключении договора хранения (чрезвычайные расходы), возмещаются Хранителю, если Поклажедатель дал согласие на эти расходы или одобрил их впоследствии, а также в других случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами.

4.8. При необходимости произвести чрезвычайные расходы Хранитель обязан запросить Поклажедателя о согласии на эти расходы.
Если Хранитель произвел чрезвычайные расходы на хранение, не получив предварительного согласия от Поклажедателя, хотя по обстоятельствам дела это было возможно, и Поклажедатель впоследствии их не одобрил, Хранитель может требовать возмещения чрезвычайных расходов лишь в пределах ущерба, который мог быть причинен ТМЦ, если бы эти расходы не были произведены.

5. Принятие на хранение и выдача ТМЦ

5.1. Принятие ТМЦ на хранение оформляется актом сдачи товара на хранение, оформленного по форме МХ-1, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ №66 от09.08.1999г.

а) Наименование, дата и номер настоящего договора.

б) Наименование и количество ТМЦ.

в) Печать и подпись полномочного представителя Хранителя.
Подписание Хранителем Акта сдачи товара на хранение означает проведение Хранителем всех действий по приемке ТМЦ на хранение в том числе приемку по количеству и качеству.

5.2. Выдача ТМЦ находящихся на хранении, производится по письменному распоряжению Поклажедателя.
Распоряжение Поклажедателя на выдачу товарно-материальных ценностей должно содержать наименование Получателя, наименование и количество ТМЦ, подлежащих выдаче и срок их выдачи или отгрузки.
При отгрузке ТМЦ железнодорожным транспортом в Распоряжении на отгрузку должны быть указаны точные отгрузочные реквизиты грузополучателя.
Распоряжение Поклажедателя на выдачу ТМЦ должно быть оформлено в письменной форме, при этом допускается использование средств факсимильной и телеграфной связи.

5.3. Выдача товарно-материальных ценностей оформляется актом снятия с хранения.

5.4. Приемка ТМЦ осуществляется Хранителем в соответствии с требованиями инструкции "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству", и Инструкции "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству".
В случае обнаружения недостачи или несоответствия качества при приемке ТМЦ на хранение вызов представителя Поклажедателя обязателен.
В случае обнаружения недостачи или несоответствия качества при приемке ТМЦ на хранение дополнительно составляется по типовой форме № М-7, утвержденной Постановлением Госкомстата от 30.10.07г. № 71а.
Акт приемки продукции должен быть составлен в строгом соответствии с требованиями вышеназванных инструкций.

5.5. Хранитель при участии Поклажедателя ежемесячно производит инвентаризацию
ТМЦ находящихся на хранении, результаты которой оформляются актом.
В случае выявления недостачи ТМЦ находящихся на хранении Хранитель выплачивает Поклажедателю их стоимость не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента выявления недостачи, оплата производится исходя из цен в Приложении № 1 к настоящему договору.

6. Ответственность Хранителя

6.1. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение ТМЦ, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы, либо из-за свойств ТМЦ, о которых Хранитель, принимая его на хранение, не знал и не должен был знать, либо в результате умысла или грубой неосторожности Поклажедателя.

6.2. В случае нарушения Хранителем срока выдачи или отгрузки ТМЦ, указанных в Распоряжениях Поклажедателя, Хранитель уплачивает Поклажедателю штрафную неустойку в виде пени в размере 0,2% от стоимости не выданного (неотгруженного) товара за каждый день просрочки.

6.3. В случае нарушения Хранителем срока отправки документов, указанных в пп. “ж” п. 2.1. настоящего договора, Хранитель уплачивает Поклажедателю штраф в размере 2 (два) МРОТ, установленный в РФ на дату совершения нарушения, за каждый неотправленный документ.

6.4. В случае нарушения Хранителем срока оплаты ТМЦ, указанного в п. 5.5. настоящего договора Хранитель уплачивает Поклажедателю штрафную неустойку в виде пени в размере 0,2% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.5. В случае нарушения Хранителем свой обязанности, предусмотренной пп. “з” п. 2.1. настоящего договора, Хранитель уплачивает Поклажедателю штраф в размере 2 (два) МРОТ на момент совершения нарушения за каждый день просрочки.

7. Размер ответственности Хранителя. Возмещение причиненных Хранителю убытков

7.1. Убытки, причиненные Поклажедателю утратой, недостачей или повреждением ТМЦ, возмещаются Хранителем в соответствии со статьей 393 ГК РФ, при этом размер реального ущерба определяется исходя из цен Поклажедателя, указанных в Приложении № 1.

7.2. В случаях, когда в результате повреждения, за которое Хранитель отвечает, качество ТМЦ изменилось настолько, что они не могут быть использованы по первоначальному назначению, Поклажедатель вправе от них отказаться и потребовать от Хранителя возмещения стоимости этих ТМЦ, если иное не предусмотрено законом.

7.3. Поклажедатель обязан возместить Хранителю убытки, причиненные свойствами сданных на хранение ТМЦ, если Хранитель, принимая ТМЦ на хранение, не знал и не должен был знать об этих свойствах.

8. Прочие условия

8.1. Хранение ТМЦ с обезличиванием (ст. 890 ГК РФ) по настоящему договору не допускается.

8.2. Все ТМЦ, переданные на хранение по настоящему договору являются собственностью Поклажедателя.

8.3. Заключение настоящего договора, а также дополнений к нему, а также составление складских квитанций и актов возврата товара и распоряжений Поклажедателя об отгрузке товара допускается с использование средств почтовой, телеграфной и факсимильной связи. Оригиналы вышеназванных документов подлежат обязательному направлению по почте.
Переданные по факсу вышеназванные документы признаются сторонами полноценными юридическими документами, имеющими простую письменную форму.

8.4. Ни одна из сторон не вправе уступить свои права по настоящему договору третьему лицу без письменного согласия другой стороны.

8.5. Все споры по настоящему договору подлежат разрешению Арбитражным судом.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон