Договор натяжные потолки образец физ лицо. Договор n _____ на выполнение работ по установке натяжных потолков (или: подвесных звукопоглощающих потолков)

ДОГОВОР №______

г Тольятти _______________________20. г.

Именуемый (ая) в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны, и ИП Духанин В.Н. свидетельство №006058455 выдано МФНС №19 09.06.2014 г., именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется произвести установку натяжных потолков у Заказчика в помещении __________________________________________________________________________ согласно рабочим чертежам. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненную Исполнителем работу, указанную в п.1.1. настоящего договора.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Исполнитель обязан:

Не позднее 14 банковских дней с момента поступления предоплаты, согласно п.4.2. настоящего договора, установить потолок и предоставить Заказчику акт сдачи- приемки работ. Исполнитель оставляет за собой право досрочной установки потолка.

Уведомить Заказчика о дне приемки выполненных работ любым оговоренным способом (посредством телефона, факса, почтового уведомления и т.д.).

Своими силами произвести поставку и разгрузку материалов (натяжных потолков) и комплектующих, указанных в подписанной рабочей документации (смете), а также специального инструмента и оборудования, необходимого для установки потолков.

Передать Заказчику информацию по эксплуатации и использованию натяжных потолков.

Предоставить Заказчику гарантийное обслуживание на материалы 10 лет и на работы 3 года, в соответствии с которым Исполнитель несет ответственность. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков в выполненных монтажных работах Исполнитель обязуется устранить эти недостатки в течение 10 банковских дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

Предупредить Заказчика о том, что в зависимости от ширины каждой фактуры, потолок будет иметь сварные швы, предусмотренные технологией изготовления натяжных потолков.

Заказчик обязан:

2.2.1. Утвердить с Исполнителем бланк заказа натяжного потолка с указанием выбранной фактуры, цвета и направления швов, размеров, конструктивных особенностей монтажа потолка и других элементов (освещение, электрическая проводка, элементы декора и.п.т) и оплатить на условиях настоящего договора материалы и работы, выполняемые Заказчиком, согласно смете. Рабочий чертеж является документом, подтверждающим согласование Заказчиком всех особенностей монтажа.

2.2.2. Предоставить Исполнителю помещение, соответствующее техническим требованиям, изложенным в Приложении № 1 к настоящему договору, не менее чем за один день до момента начала производства монтажных работ.

2.2.3. Не позднее 5 банковских дней до начала работ предоставить Исполнителю образцы дополнительных элементов, встраиваемых в натяжной потолок, с целью согласования технических возможностей их установки.

2.2.4. Подписать акт сдачи-приемки выполненных работ лично или через доверенное лицо, уполномоченное письменной доверенностью, в день окончания работ, либо составить мотивированный отказ от приемки (претензию) в письменной форме и не позднее 3 банковских дней после окончания работ передать его Исполнителю.

2.2.5. Обеспечить сохранность элементов потолка и инструментов Исполнителя при выполнении работ в помещении Заказчика. В случае порчи или утраты указанных материальных ценностей по вине Заказчика, он возмещает Исполнителю убытки, и в этом случае Исполнитель не несет ответственности за несоблюдение сроков установки потолков.

2.2.6. Выплатить стоимость выполненных работ Исполнителю на условиях настоящего договора.

Если по соображениям качества или другим обоснованным претензиям Заказчика не происходит подписания акта приемки, то составляется двусторонний акт о выполненных работах, в котором излагаются необходимые доработки и сроки их выполнения.

Если в процессе выполнения работ Заказчик решает, что по каким-либо причинам дальше проводить работы нецелесообразно, то работы приостанавливаются. В этом случае стороны обязаны в течение 3 банковских дней рассмотреть вопрос о дальнейших действиях. При полном прекращении работ расчеты производятся исходя из фактически выполненных Исполнителем работ.

ЦЕНА ДОГОВОРА

1. Общая сумма договора составляет ______________руб. (__________________________________________________рублей) Стоимость работ и материалов по настоящему Договору определяется сметами, составленнымиИсполнителем и утвержденными Заказчиком. В случае изменения размеров помещения, количества материалов или объемов работ, составляются дополнительные сметы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.

   Сметы и акты сдачи-приемки работ оформляются в письменном виде в 2-х экземплярах, являются неотъемлемой частью настоящего договора и имеют одинаковую юридическую силу для каждой из сторон.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

1. Заказчик вносит предоплату в размере ___ % от суммы настоящего договора, которая составляет ____________ руб.

4.2. Оставшуюся сумму ________________ руб. Заказчик оплачивает в день монтажа.

4.3. В случае оформления рассрочки на ___________________ руб. Заказчик производит платежи согласно графику погашения долга по поручению-обязательству в срок до « ___ « _____________ 20____ г.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств:

5.2.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, установленных п.2.1.1. настоящего договора, он уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора.

5.2.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п.4. настоящего договора, он уплачивает Исполнителю штраф в размере 0,5% от неоплаченной суммы договора за каждый день просрочки платежа.

5.2.3. В случае состоявшегося согласованного выезда бригады к Заказчику и невозможности проведения работ по вине Заказчика, составляется акт, на основании которого Заказчик компенсирует Исполнителю затраты на выезд и простой бригады, но не менее 1000 руб. за каждый день простоя бригады.

5.3. Начисление и оплата штрафов, установленных пп.5.2.1.-5.2.3 настоящего договора, производится на основании признанной письменной претензии соответствующей стороны.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1. В случае не предоставления Заказчиком помещения, соответствующего техническим требованиям, согласно Приложения № 1 и дополнительных элементов, согласно п. 2.2.2 и п. 2.2.3 настоящего договора в течение 7 банковских дней после сообщения Исполнителя о своей готовности к проведению работ, работы осуществляются в срок, устанавливаемый Исполнителем.

   Несостоявшаяся приемка выполненных работ согласно п. 2.2.4 по вине Заказчика, служит основанием для переноса сдачи-приемки работ на дату, определенную Исполнителем, но не более чем на 3 банковских дня после окончания работ. При этом риск случайной гибели исполненного переходит от Исполнителя к Заказчику с момента окончания работ.

   Если Заказчик в течение первых 3 (трех) банковских дней после предъявления ему Исполнителем выполненных и законченных им работ не подпишет акт сдачи-приемки работ или не предоставит Исполнителю письменный обоснованный отказ в приёмке работ, то Исполнитель подписывает вышеназванный акт в одностороннем порядке, работы считаются принятыми.

   Исполнитель несет ответственность за проведенные им замеры помещения и правильность оформления рабочих чертежей.

   В случае изменения размеров помещения Заказчика после проведения Исполнителем замеров помещения и утверждения Заказчиком сметной документации и рабочих чертежей, Исполнитель не несет ответственности за несоответствие выкроенного потолка реальным размерам помещения.

   Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, оплатив Исполнителю часть установленной договором стоимости, пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. При этом Заказчик в полном объеме оплачивает Исполнителю стоимость материалов, приобретенных последним для исполнения настоящего договора.

   Исполнитель предоставляет гарантию на натяжные потолки 10 лет, с момента заключения договора.

   Исполнитель предоставляет гарантию на монтажные работы 3 года, с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами всех своих обязательств по договору.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются сторонами в письменном виде.

7.4. Споры по настоящему договору стороны будут решать путем переговоров. В случае невозможности урегулирования сторонами споров их решение передается в Арбитражный суд.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ	ЗАКАЗЧИК
ИП Духанин Владимир Николаевич	ФИО
	АДРЕС
ИНН:632301528442	Паспорт
ОГРН:314632416000024
ТЕЛЕФОН: 71-23-53 ; 8 962 611 23 53 ;8 917 127 9753	ТЕЛЕФОН

ПОДПИСИ СТОРОН

__________________(Духанин В.Н.) ___________________________(____________________)

Установка натяжных потолков – трудоёмкий процесс, требующий использования специальных инструментов и наличия достаточного количества опыта. Обойтись без подписания договора с исполнителем можно, но стоит подумать ещё раз, чтобы не совершить ошибку! Данный документ позволит вам доказать свою правоту в конфликтных ситуациях и в определённых условиях получить деньги обратно. Наказать бригаду специалистов, которые не справились со своей работой в соответствии с оговоренными требованиями без наличия такого договора будет сложно, а порой – невозможно. Потратив несколько минут на оформление и подписание документа, вы получите большое количество преимуществ и надёжно защитите себя от мошенников.

Договор на установку натяжных потолков нужен тем, кто хочет чётко определить свои требования к качеству работы наёмной бригады , а также обязанности и ответственность сторон. В нём будут отображены актуальные на день подписания расценки, что будет гарантией стабильности цены, оговоренной до начала работ. Так вы сэкономите личное время и денежные средства, предотвратив ненужные расходы.

Предмет данного договора – услуги, которые предоставляет одна сторона другой. Здесь чётко описаны:

• объём работ;
• цена;
• порядок выполнения заказа;
• права и ответственность сторон;
• гарантии.

Для проведения расчётов стоит выбрать национальную валюту , чтобы не зависеть от скачков курса. Исполнитель должен доставить и провести монтаж, выбранного заказчиком натяжного полотна. При нарушении установленных условий исполнитель должен оплатить в полном размере издержки, установленные на момент подписания договора и нормами действующего законодательства. Монтаж и доставка должны быть проведены чётко в сроки, прописанные в договоре. Дополнительно компания-исполнитель должна предоставить гарантии на качественное выполнение всех этапов работ.

Отсутствие договора со специализированной компанией не позволит вам доказать, что определённые услуги предоставлялись и потребовалось внести дополнительную плату за них. Основное назначение документа – точное определение объёмов и стоимости работ, а также обеспечение гарантии выполнения оговоренных ранее условий сотрудничества.

Нюансы, на которые стоит обратить внимание при составлении договора

Получив готовый договор на руки, внимательно прочтите все пункты и при необходимости уточните детали, по которым возникли вопросы. Невнимательность к мелочам и отказ от прочтения обернутся вам неприятными сюрпризами в будущем! Узнать больше о пунктах, которые должны быть в документе можно, скачав образец договора или получив консультацию квалифицированного юриста. Тщательно изучите выбранный образец, чтобы при необходимости внести нужные поправки в подготовленный компанией-исполнителем документ.

Можете воспользоваться помощью юриста, который поможет составить договор в соответствии с требованиями действующего законодательства. Он расскажет, что чаще всего становится причиной споров и как избежать таких неприятных ситуаций.

Правила составления договора

После выбора специализированной компании, которая будет заниматься установкой натяжного полотна, вам следует продумать, какие из пунктов документа нужны для обеспечения ваших гарантий. Порядок составления договора может быть индивидуальным и зависеть от пожеланий сторон, поэтому мы расскажем об обязательных пунктах.

Помимо обязанностей и ответственности сторон также важно продумать и другие моменты. Их отсутствие в договоре приведёт к появлению неприятных ситуаций и ненужных трудностей в ходе решения конфликтных ситуаций. Важным пунктом является стоимость общего объёма работ, что позволит избежать неожиданных дополнительных расходов. Обратитесь за проведением всей калькуляции к исполнителю ещё до подписания договора и оговорите наличие предоплаты.

В договоре может быть прописан размер предоплаты , возможность сдачи готовой работы раньше установленного срока, дополнительная плата за повреждения полотна, которые произошли по вине владельца недвижимости.

Форс-мажорные обстоятельства – ещё один важный пункт в договоре, о котором не стоит забывать. Здесь можно указать причины, по которым одна из сторон имеет право действовать не по установленным договором условиям. Это природные катаклизмы, техногенные катастрофы, введение военного положения в стране или новые законы, которые делают выполнение пунктов договора невозможным.

В документе должен присутствовать пункт об условиях приёмки и возможных действиях при появлении нарушений договорённостей. Желательно контролировать качество работ в ходе монтажа, поскольку оценить результат после завершения работ будет сложно, а появления дефектов придётся ждать несколько недель. Следите за тем, что и куда устанавливается. Так вы заметите подмену выбранных качественных материалов более дешёвыми.

В технических условиях должна присутствовать информация об отсутствии перепланировки до установки натяжного потолка, поскольку такие изменения площади и формы помещения может привести к его провисанию или появлению дефектов. В данном случае заказчик оплатит стоимость работ, направленных на устранение возникших повреждений. Также вы можете включать в договор и другие пункты, которые считаете важными.

Обязанности сторон – один из самых важных пунктов

Обязательный пункт , на который стоит обратить внимание – это права и обязанности сторон . Вот основные обязанности заказчика:

1. Внести оговоренную сумму в установленный срок.
2. Провести подготовку помещения для создания условий, необходимых для выполнения нужного объёма работ.
3. Поставить подпись в акте, который составляется после приёма выполненных работ.

Качество монтажа натяжного потолка вас не устраивает? Вы имеете право отказаться от подписания данного акта, объяснив причину такого решения в письменной форме.

Исполнитель обязан:

1. Выполнить установленные в договоре объёмы работ в соответствии с пожеланиями заказчика.
2. Иметь специальные материалы и оборудование для качественно установки полотна и обеспечения надёжности конструкции.
3. Провести устранение дефектов за свой счёт, если они проявились в период действия гарантийного срока.

Вся ответственность за выполнение условий договора лежит на подрядчике, поэтому важно убедиться в его высоком квалификационном уровне и достаточном опыте работы. От него во многом зависит, будут ли выполнены оговоренные обязательства в установленные сроки.

Пример готового договора

Договор на установку натяжных потолков стандартного типа будет состоять из следующих обязательных пунктов:

Кроме этого часто в договоре дополнительным пунктом используют правила эксплуатации натяжного потолка после завершения процесса его установки. В данном разделе содержится информация о тех действиях, которые могут привести к ухудшению внешнего вида полотна, его обвисанию, появлению дефектов и заметному уменьшению срока эксплуатации.

Помните, что во время гарантийного срока вам запрещено ремонтировать потолок самостоятельно или привлекать к этому третьих лиц, поскольку в данном случае некоторые пункты договора будут недействительны. Обнаружив дефекты, вам следует сразу же обратиться за помощью в ту компанию, с представителем которой был подписан данный договор.

Так составляется типовой договор на установку натяжных потолков . В зависимости от личных пожеланий и условий сотрудничества, установленных выбранной специализированной компанией его пункты и их количество могут меняться. Вы также можете самостоятельно дополнить данный документ несколькими пунктами, в которых будут прописаны дополнительные пожелания или требования к готовой работе. Так вы сможете добиться желаемого результата без дополнительных затрат времени и денежных средств.

Помните, что установку натяжного потолка следует доверить проверенной компанией, в квалификационном уровне сотрудников которой вы не будете сомневаться! Читайте внимательно все пункты договора и своевременно вносите в него поправки, чтобы сделать процесс монтажа максимально быстрым и качественным!

Пример договора: https://yadi.sk/i/4Imb8u4DuPzEp

Схожих постов нет, но есть более интересные.

Срок службы натяжного потолка зависит не только от качества используемых материалов, но и от соблюдения технологии установки. Причем качество натяжного покрытия можно проверить еще до его установки, попросив сертификат соответствия, а вот проконтролировать соблюдение технологии монтажа может не каждый человек. Договор на установку натяжных потолков обезопасит вас в случае некорректного монтажа и использования неподходящих профилей или крепежных элементов. Этот документ является гарантией компании-установщика на проводимые работы. При возникновении различных дефектов покрытия по вине установщиков вы вправе требовать бесплатный ремонт или замену потолка.

Назначение договора на монтаж натяжных покрытий

Для начала разберемся, зачем нужен договор на монтаж потолка. Этот документ составляется при заказе установки пленочного или тканевого натяжного покрытия. Он является гарантией, что обе стороны будут выполнять свои обязательства. Договор не только дает определенные гарантии заказчику на правильность выполнения всех работ, но и оговаривает ответственности сторон. В этом документе перечисляются сроки выполнения всех работ.

Также там указывается стоимость используемых материалов (полотна, багетов и крепежных приспособлений), а также расценки на монтажные работы. Поскольку даются цены, которые действительны на момент подписания документа, вы будете застрахованы от подорожания материалов или работ в случае изменения курса валют. В качестве предмета договора выступают услуги, предоставляемые компанией-установщиком.

В документе должна быть указана следующая информация:

• объемы проводимых работ;
• сроки изготовления полотна и его монтажа;
• стоимость используемых материалов и услуг;
• последовательность выполнения заказа;
• права и обязанности обеих сторон;
• форс-мажорные обстоятельства;
• гарантии установщика.

Чтобы цены на услуги и материалы не менялись в процессе выполнения заказа, все расценки указываются в стабильной валюте (долларах или евро). После подписания бумаг фирма-установщик изготавливает полотно (раскраивает, сваривает и приваривает гарпун). После этого готовое полотнище доставляют на место установки и выполняют его монтаж.

В случае нарушения сроков выполнения работ, а также других условий договора, исполнитель компенсирует заказчику издержки согласно законодательным нормам, указанным в документе. Доставка и монтаж натяжного потолочного покрытия должны выполняться в оговоренные сроки. После этого исполнитель выдает гарантии на качество выполненных работ, а также используемые материалы.

Важно! Договор на установку натяжного покрытия нужен для определения сроков, объемов и стоимости выполнения всех работ. Помимо этого, бумаги важны, потому что в них оговариваются условия сотрудничества и перечисляются гарантии.

Правила составления документа

Как правило, в договоре на поставку и установку натяжных потолков помимо обязательных пунктов, которые должны присутствовать в этом документе, могут быть оговорены ситуации по индивидуальному пожеланию любой из сторон. К обязательным пунктам относятся расценки, сроки выполнения работ, обязанности и ответственности сторон. Поскольку цены на все материалы и каждый вид работ приводятся отдельно, в конце должна указываться итоговая сумма с учетом всех расходов. Учтите, что калькуляция всех расходов проводится до момента подписания бумаг, а итоговая сумма оглашается заказчику заблаговременно.

Если предусмотрена предоплата, то обязательно указывается ее наличие в бумагах с оглашением суммы. Когда есть вероятность досрочного выполнения работ, то такая ситуация должна быть описана в документе с указанием сроков досрочной сдачи. Бывают ситуации, что повреждение натяжного полотна происходит по вине владельцев помещения, где производится монтаж, а не установщиков. Для таких случаев должна отдельно оговариваться дополнительная плата за испорченный материал.

В любом договоре перечисляют форс-мажорные ситуации, когда одна из сторон освобождается от выполнения оговоренных обязательств. Обычно такими ситуациями считаются техногенные катастрофы, введение военного положения, принятие новых законов, которые имеют отношение к предмету договора, или природные катаклизмы.

Самыми важными пунктами этих бумаг являются права и обязанности сторон. Так, заказчик обязан:

1. В полном объеме оплатить материалы и стоимость монтажных работ либо внести предоплату в оговоренном количестве в указанные сроки.
2. Подготовить помещение, создав подходящие условия для монтажа натяжного потолка.
3. После установки покрытия он должен подписать акт приемки. Однако если качество проведенных работ заказчика не устраивает, то он вправе не пописывать акт. Нужно только в письменном виде указать причину отказа.

На исполнителя возлагаются следующие обязанности:

• провести монтажные работы в оговоренные сроки (при этом нужно учесть все пожелания заказчика);
• подготовить и приобрести все необходимые материалы и оборудование для проведения монтажных работ;
• при появлении любых дефектов покрытия в гарантийный период исполнитель обязуется ликвидировать их бесплатно (это правило не касается порчи потолка или крепежей, которая произошла не по вине установщика).

На заметку! Поскольку именно подрядчик отвечает за выполнение всех пунктов соглашения, от его опыта и квалификации зависит надежность и красота потолочного покрытия, а также соблюдение сроков выполнения работ.

Образец договора

Чтобы проконтролировать правильность составления этого документа при обращении в фирму по монтажу тканевых и пленочных покрытий, вы можете заранее изучить образец договора на натяжные потолки.

В нем обязательно должны быть следующие пункты:

1. Предмет документа с указанием всех расценок на материалы и работы. Обязательно приводятся все расчеты итоговой суммы.
2. Обязанности и ответственности обеих сторон.
3. Перечисляются другие условия сотрудничества.
4. Оговариваются форс-мажорные обстоятельства.
5. Приводятся технические характеристики.
6. В конце должны быть даны реквизиты каждой стороны.

В этом документе могут быть описаны правила эксплуатации тканевого или пленочного покрытия, которых должен придерживаться заказчик после установки материала. Здесь должны перечисляться ситуации, которые могут привести к повреждению потолка, его деформации, провисанию, сокращению срока службы или уменьшению внешней привлекательности.

При желании одной из сторон в документ могут быть внесены дополнительные пункты. Их наличие зависит от условий сотрудничества и других ситуаций. Количество пунктов в договоре или их последовательность могут быть изменены. Если у вас есть определенные требования к качеству используемых материалов или особенностям проведения работ, то лучше их заранее озвучить на бумаге.

Гарантийные сроки

Гарантийные обязательства установщика действительны только в том случае, если владелец не вмешивался в конструкции потолка (не менял багеты, не устанавливал или демонтировал светильники и т.п.). Кроме самовольного вмешательства запрещено привлекать третьих лиц для выполнения всех этих действий. Если нужно установить дополнительный осветительный прибор, отремонтировать потолок или иным образом вмешаться в потолочные конструкции в гарантийный период, то нужно обращаться только в фирму, которая ранее установила пленку или ткань.

Внимание! Гарантия фирмы-установщика на само полотно и его технические и эстетические характеристики действует 10-12 лет. Что касается всех крепежных приспособлений, то на них дается гарантия на 3 года.

Сроки гарантийных обязательств начинают отсчитываться со дня установки полотнища и действительны только при соблюдении правил эксплуатации покрытия. К крепежным приспособлениям можно отнести стеновые багеты и саморезы с дюбелями, которыми они крепятся.

На что обратить внимание?

Обязательно внимательно перечитывайте весь договор перед его подписанием. Если возникли вопросы или есть спорные моменты, не стесняйтесь этого оговаривать. Чтобы в будущем не возникли проблемы и не появились дополнительные расходы, обращайте внимание на малейшие мелочи. Посмотрите образец этого документа заранее, чтобы знать, какие в нем должны быть пункты.

Если есть вопросы, можете дополнительно проконсультироваться с юристом, который составит документ с соблюдением всех законодательных нюансов. Более того, квалифицированный юрист подскажет, на какие спорные моменты нужно обратить внимание, и как их избежать. При желании вы можете внести в бумаги свои поправки.

В документе обязательно оговариваются условия, при которых выполняется приемка работы, а также ваши действия при несоблюдении договоренностей исполнителем. Именно поэтому так важно контролировать качество всех используемых материалов и следить за установкой потолка. Некоторые недочеты в работе и дефекты выявить после монтажа покрытия не получится. А тем более сложно будет доказать вину установщиков.

Совет! Следите, чтобы использовались только те материалы, которые были оговорены в документе. Недобросовестные установщики могут заменять качественные материалы более дешевой разновидностью.

В договоре есть пункт с техническими условиями, в котором сказано, что после выполнения замеров и до момента установки в квартире не должна выполняться перепланировка. Иначе габариты и конфигурация комнаты могут измениться. Это приведет к тому, что раскроенное покрытие либо будет провисать, либо вообще не сможет натянуться из-за большей ширины комнаты. В этом случае заказчик будет оплачивать покупку нового полотнища либо работы по устранению провисания.

ДОГОВОР № _____

на установку натяжных потолков

«____» ____________ 201__ г.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя подряд по установке натяжных потолков в помещении по адресу: ______________________________________________ (далее в договоре Помещение).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить собственными силами работу в соответствии с условиями договора и рабочими чертежами, оформленными в виде Приложений 2 к настоящему договору и которые являются его неотъемлемой частью.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком по настоящему договору работ определяется протоколом согласования договорной цены на выполнение работ по монтажу натяжного потолка (Приложение № 4), и составляет_______________(______________________________________________________________________________________________________________________________________________________) рублей ____ копеек.

2.2. Стоимость работ определяется сторонами при заключении настоящего договора в соответствии с прейскурантом цен (Приложением № 3) Подрядчика, действующего на дату подписания договора. Подрядчик может сделать скидки от цен Прейскуранта. Все изменения первоначальной договорной цены, стоимости дополнительных работ, добавление полотен натяжных потолков или удаление помещений из заказа, сроков исполнения работ или одного из этих параметров оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме. Минимальная стоимость договора – 10 000 рублей. В случае заключения договора на сумму менее 10000 рублей, дата и время монтажа назначается розничным отделом Подрядчика. Также Подрядчик имеет право отказать Заказчику в подписании договора.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется:

3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и сдать работы Заказчикув состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

3.2. Производить работы в полном соответствии с рабочими чертежами и графиком.

3.3. Поставить необходимые материалы, оборудование, комплектующие для установки натяжных потолков.

3.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдение санитарно-гигиенических норм и мер противопожарной безопасности.

3.5. Вывезти в 3-дневный срок со дня подписания акта приемки выполненных работ, за пределы территории Заказчика, принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции и другое имущество.

3.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

3.7. Стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.

3.8 Подрядчик несёт материальную ответственность за нанесение ущерба во время нахождения на объекте Заказчика, если этот ущерб не связан с нарушениями технических требований Подрядчика при установке натяжных потолков, оговоренных в Приложении 1.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

4.1. Передать Подрядчику помещение для выполнения работ, с указанием схемы коммуникаций. Представителем Заказчика считается физическое лицо, которое непосредственно передает помещение бригаде монтажников Подрядчика для проведения работ на данном объекте.

4.2. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, инструментов и другого имущества Подрядчика от начала работ до их вывоза после подписания акта приема-сдачи выполненных работ, в том числе сохранность установленных фрагментов натяжных потолков.

4.3.1 Согласовать с Подрядчиком все особенности монтажа натяжных потолков, цвет и фактуру полотен, работы по освещению помещений и подписать Приложение 2 к договору, где указаны все моменты установки натяжных потолков, требующих согласования.

4.3.2 Приложение 2 составляется в одном экземпляре и остаётся у Подрядчика. По требованию Заказчика Приложение 2 по согласованию отправляется ему на электронную почту.

4.3.3 Согласование по многоуровневым конструкциям и фотопечати на натяжных потолках ведётся лично или по переписке по электронной почте. Подтверждением согласия Заказчика с макетом может служить электронное письмо от Заказчика с прикреплённым файлом макета и сообщением «С макетом согласен».

4.3.4. После согласования Заказчик не имеет права вносить изменения в макеты, менять конструкции стен, которые могут привести к неправильно изготовленному полотну и конструктиву натяжного потолка.

4.4 Выезд инженера-технолога к Заказчику стоит от 500 до 1500руб. в зависимости от удалённости объекта Заказчика. При подписании договора деньги за первичный выезд не берутся или идут в счёт оплаты договора.

4.5. В случае отсутствия претензий к качеству установленного натяжного потолка принять работы и подписать акт приема-сдачи выполненных работ непосредственно по окончании работ.

4.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора, а также все технические требования (приложение № 1). В случае полного или частичного неисполнения технических требований Заказчиком, Подрядчик не несет ответственности за соблюдение сроков установки, качества установки натяжного потолка и проведённых ранее ремонтных работ сторонними организациями.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Дата начала монтажа _____________________. В связи с непрерывным графиком работ по установке натяжных потолков Подрядчиком, возможно смещение даты монтажа не более чем на три рабочих дня, о чем Подрядчик обязуется уведомлять Заказчика заранее.

6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. При подписании настоящего договора Заказчик вносит сумму в размере 70% стоимости по договору. После окончания работ и подписания акта приема-сдачи выполненных работ, Заказчик вносит остальные 30% стоимости по договору.

6.2. Возможна первоначальная предоплата менее 70% от стоимости по договору, оставшаяся до 70% сумма вносится в день монтажа перед началом работ.

6.3. При оплате безналичными средствами на расчётный счёт ИП Чуприцкого А.В., производится 100% предоплата. ИП Чуприцкий А.В. работает по упрощённой системе налогооблажения без НДС.

6.4 В случае обстоятельств, указанных в п. 7.6.3 и 7.6.4, возвращение денежных средств осуществляется перерасчётом доплаты или предоплаты по договору.

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ И ИХ ПРИЕМКА

7.1. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, но в рамках сроков настоящего договора.

7.2. Приемка работ осуществляется по акту приема-сдачи выполненных работ после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.

7.3. Приемка объекта производится в день окончания работ. В случае неисполнения данного условия по вине Заказчика стоимость дополнительного выезда бригады для подписания акта приема-сдачи выполненных работ определяется соглашением сторон, но не менее 7000 руб. за каждый выезд.

7.4. Дополнительный выезд бригады монтажников, не связанный с работами по гарантии и доделками по договору, оплачивается отдельно из расчета 3000 руб. за каждый выезд, не считая стоимости самих работ по данному вызову, но не менее 5000 руб.

7.5 Дополнительный выезд монтажников на установку декоративной вставки после финишной отделки стен Заказчиком оплачивается в размере 1500 руб.

7.6.1. Если по соображениям качества или другим обоснованным претензиям Заказчика, не происходит подписания акта приема-сдачи выполненных работ, в день монтажа по взаимному обсуждению составляется двухсторонний акт, в котором излагаются все необходимые доработки и сроки их выполнения.

7.6.2. В случае обнаружения на полотне натяжного потолка проколов или отверстий диаметром до 3 мм, производится ремонт полотна на месте без его демонтажа, о чем предупреждается Заказчик. После этого претензии по поводу данных отверстий не принимаются. На отремонтированные отверстия распространяются гарантийные обязательства Подрядчика, указанные в п. 9.2 настоящего договора.

7.6.3. В случае невозможности из-за особенностей стен установить ровно и качественно декоративную вставку, составляется акт и Заказчику возвращаются денежные средства уплаченные за данный вид работ.

7.6.4. В случае невозможности установить натяжной потолок либо выполнить какие-либо дополнительные работы, связанные с монтажом, из-за технических условий не обнаруженных инженером-технологом при заключении договора, составляется акт и Заказчику возвращаются денежные средства уплаченные за не установленные потолки и не выполненные работы.

7.7 В случае не подписания акта приёма-сдачи выполненных работ и невозможностью составления акта доработок из-за несогласия Подрядчика и Заказчика, ищется вариант решения проблемы в изменении стоимости договора. Если решение не достигнуто, то Подрядчик демонтирует установленные натяжные потолки и в одностороннем порядке делает перерасчёт договора с учётом уже выполненных работ за вычетом стоимости полотен натяжных потолков и добавлением работы «монтаж натяжного потолка» стоимостью 300 рублей за погонный метр установленного багета для крепления натяжного потолка. Если суммы уплаченной предоплаты недостаточно для покрытия стоимости проведённых работ, то Подрядчиком подаётся иск в суд о взыскании недостающих денежных средств.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9. ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует:

Качественное выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные настоящим договором.

Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем.

Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

9.2. Подрядчик устанавливает следующие гарантии:

На полотна натяжных потолков, на соединительные швы полотен потолка и приварку гарпуна к полотну - 20 лет с момента подписания сторонами акта о приемке работ, за исключением случаев преднамеренного или непреднамеренного повреждения потолка Заказчиком или третьими лицами.

На работы по установке натяжного потолка и комплектующие монтажа - 3 года с момента подписания сторонами акта о приемке работ, за исключением случаев преднамеренного или непреднамеренного повреждения потолка Заказчиком или третьими лицами.

На лампы в установленных Подрядчиком светильниках – 1 год с момента подписания сторонами акта о приемке работ, за исключением случаев преднамеренного или непреднамеренного повреждения ламп или светильников Заказчиком или третьими лицами.

На светодиодную ленту, контроллеры и блоки питания – 6 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке работ, за исключением случаев преднамеренного или непреднамеренного повреждения ламп или светильников Заказчиком или третьими лицами, а также при условии установки контроллеров и блоков питания в доступных местах, не требующих демонтажа натяжных потолков или прочих конструкций.

9.3. Подрядчик не несет гарантии на повреждения приборов освещения, купленных не у Подрядчика.

9.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного или по электронной почте извещения Заказчика. После составления акта Подрядчик вправе демонтировать потолок и направить его на экспертизу изготовителю. Замена потолка может быть произведена на основании результатов экспертизы в течение 5 дней с момента получения результатов экспертизы. При замене полотна натяжного потолка Подрядчик не несет ответственность за сохранность установленных отделочных материалов (обои, потолочный плинтус, линолеум, паркет, ламинат, гипсокартон и т.д.)

10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За нарушение Заказчиком договорных обязательств он уплачивает Подрядчику:

За задержку передачи Подрядчику помещения, при условии что монтажники Подрядчика прибыли на объект – штраф в размере 5000 за каждый день выезда монтажников;

За задержку подписания акта приёма-сдачи выполненных работ, оплаты доплаты по договору в день окончания монтажа, без письменного указаний претензий по качеству работы – штраф 3000руб. за каждый просроченный день;

За порчу либо утрату материалов, оборудования, инструментов и иного имущества Подрядчика по вине Заказчика - стоимость материального ущерба в полном объеме.

За вынужденный простой бригады монтажников по вине Заказчика – штраф 500руб. за каждый час простоя.

За изменение даты монтажа и уведомление Подрядчика менее чем за двое суток до начала работ – штраф 2000 рублей за каждую смену даты.

10.2 За порчу имущества Заказчика, кроме случаев связанных с нарушением требований Подрядчика из Приложения 1 к договору, в полном объёме.

10.3. Уплата штрафов, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

11.1. Заказчик вправе потребовать расторжения договора у подрядчика в следующих случаях:

Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

Задержки Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный
в договоре, увеличивается более чем на 15 дней.

11.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения договора в следующих случаях:

Приостановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 20 дней;

Уменьшение стоимости работ более чем на 1/3, в связи с внесенными Заказчиком изменениями в договоре;

11.3. Отсутствие заказанного материала при изготовлении полотна натяжного потолка не является основание для расторжения договора. В данном случае Заказчик выбирает из каталога Подрядчика материал другого цвета или фактуры.

11.4. Сторона, решившая расторгнуть договор согласно положениям настоящей статьи, направляет за 5 дней до начала монтажа письменное или электронное уведомление о намерении другой. Договор расторгается в установленном порядке, с оплатой уже выполненных работ. В случае, когда расторжение договора происходит по инициативе Заказчика с нарушением срока уведомления, Подрядчик удерживает с Заказчика стоимость изготовленного по размерам Заказчика полотен натяжных потолков и компенсацию в размере 5000 рублей.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

12.1. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу.

12.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу, в результате выполнения работ по вине Подрядчика или Заказчика компенсируется виновной стороной. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу
по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены
в письменном виде и подписаны сторонами.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

12.5. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

12.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются судом в установленном порядке.

12.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ

Подрядчик: ИП Чуприцкий Алексей Владимирович ИНН 502714378613 ОГРНИП 313502718900012 Банк получателя: ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва БИК 044525225 Расчетный счет: 40702810038040023281 Кор. счет: 30101810400000000225 М.П. __________________(______________________) (подпись) (расшифровка)

Заказчик: Ф.И.О:_____________________________________________ Адрес:______________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ Телефон:_______________________________ E-mail: _________________________________ ____________________(_______________________________) (подпись) (расшифровка)

Приложение № 1

к Договору №________

от «____» ________ 201_ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА

к объекту для установки натяжных потолков.

• Заказчик предупреждается о том, что форма и периметр помещения(-ий) после сделанных замеров должны остаться неизмененными. В случае нарушения Заказчиком данного условия, Заказчик несёт расходы на повторный замер, повторное изготовление материала и выезд бригады.
• Если в помещении поклеены обои или проведена финишная покраска стен, то Подрядчик не несёт ответственности за испачканные и повреждённые поверхности;
• Если в помещении сделана финишное половое покрытие, то Заказчик обязуется заблаговременно защитить поверхность от возможных повреждений, в противном случае Подрядчик не несёт ответственности за сохранность полового покрытия;
• К местам установки светильников должны быть подведены кабельные линии, обеспечивающие гарантированное включение и отключение напряжения;
• Помещения на момент установки потолка должны обеспечивать поддержание температурного режима в интервале + 65 + 70°С, а также быть отапливаемыми в процессе их эксплуатации;
• Стены в местах крепления потолков должны быть прочными, неповрежденными. Гипсокартон, керамическая плитка и другие, конструкционные и отделочные материалы должны быть надежно закреплены. Гипсокартон и другие листовые материалы должны быть армированы деревянным брусом или металлическим профилем. При установке потолков на кафель, недопустимо наличие пустот между плиткой и стеной. При наличии пустот между стеной и плиткой Подрядчик снимает с себя ответственность за повреждение кафеля.
• В случае установки потолочного багета, поверхность исходного потолка должна быть выполнена в одной плоскости.
• В случае при монтаже в помещениях с мебелью Заказчик самостоятельно обеспечивает прямой доступ к стенам по всему периметру помещения, и свободное расстояние от стен должно быть не менее 1 метра.
• Заказчик предоставляет исполнителю схемы коммуникаций, проложенных в стенах (электропроводка, трубы отопления, водоснабжения и систем кондиционирования). При отсутствии схемы Подрядчик не несет ответственности за повреждение коммуникаций. По согласованию сторон в случае обнаружения места повреждения и его доступности возможен ремонт проводки монтажниками на месте. Если после ремонта проводки требуется дополнительный выезд бригады, то он оплачивается по прайс-листу.
• При монтаже потолков в помещении высотой более3,5 метровпо периметру должны быть установлены временные строительные сооружения (леса). При монтаже в бассейнах и ванных комнатах – площади бассейнов и ванн должны быть застелены Заказчиком сплошным настилом из досок и щитов.
• В помещении примыкание потолочных плит к стенам и вентиляционным коробкам должно быть герметичным, чтобы исключить эффект всасывания воздуха или надувания потолка.
• Все подготовительные работы должны быть проведены до выезда бригады монтажников на объект, в случае простоя бригады по вине заказчика, заказчик оплачивает каждый час простоя бригады согласно Договору.
• В соответствии с технологией, плоскости потолков выставляются горизонтально по лазерному уровню, вследствие чего подрядчик не несёт ответственности за значительную разницу в отступах от верхнего и нижнего края базового потолка, не выровненного по горизонту.
• Мощность устанавливаемых встроенных потолочных светильников не должна превышать 40 W для ламп накаливания и 35W для галогеновых ламп.
• Расстояние от ламп до потолка в сантиметрах (для люстр) должно быть не менее величины мощности лампы в ваттах.
• Заказчик обязан в течение 3 дней с момента заключения Договора согласовать с Подрядчиком тип встроенных потолочных светильников. В случае непредставления Заказчиком в указанный срок образца светильника Подрядчик не несет ответственности за несоответствие светильников техническим требованиям установки встроенных потолочных светильников в натяжные потолки.
• Подрядчик не несет ответственности за дефект потолка, образовавшийся в результате хранения полотен свыше 5-и дней из-за невозможности его своевременной установки по вине Заказчика. В случае глянцевых полотен срок хранения до установки не более одного дня.
• На момент установки натяжного потолка Заказчик обязан предоставить бригаде монтажников люстры, для определения способа их крепления. Если в договоре указан монтаж люстр, но ввиду сложности установки и/или подключения, монтажная бригада имеет право отказать Заказчику в монтаже люстры с обязательным перерасчетом суммы по договору.
• Если в помещениях Заказчика существует режим «тихого часа», то об этом нужно заблаговременно проинформировать Подрячика. Если шумные работы в эти часы или во вне рабочего времени по требованию Заказчика всё равно проводятся, то ответственность несёт Заказчик.
• Технология установки натяжных потолков является собственностью ИП Чуприцкий А.В. Обучение, ознакомление с данной технологией регулируется договорными условиями с третьими лицами, заинтересованными в получении информации (полной, ознакомительной). В случае невыполнения данного условия работа приостанавливается, до заключения договора обучения-ознакомления.

Заказчик: __________________________ (___________________________________)

(подпись) (расшифровка)

Приложение № 3

к Договору №________

от «____» ________ 201_ г.

Прейскурант цен

1. Стоимость полотна с монтажом от общей площади договора (руб. за м 2)

2. Стоимость дополнительных работ по установке натяжного потолка

	Наименование услуги	Ед. изм.	Цена руб.
	крепёж потолочного багета
	установка стенового карниза
	обход кондиционера
	обвод трубы
	обвод вытяжной трубы
	электропроводка
	установка деревянного бруса
	монтаж багета на плитку
	труднодоступный монтаж
	криволинейность
	внутренний вырез
	вставка в багет белая
	вставка в багет цветная
	фотопечать
	монтаж люстры
	компенсатор давления
	демонтаж-монтаж потолка
	подъём оборудования без лифта
	доплата за высоту (3-3.5м –5%, 3.5-4.2 -10%, 4.2-5 -15%)
	выезд инженера-технолога без подписания договора

Минимальная стоимость договора – 10 000 руб.

Приложение № 4

к Договору №________

от «____» ________ 201_ г.

Протокол согласования договорной стоимости

на выполнение работ по установке натяжного потолка.

	Помещение	Пакетное решение	Фактура и цвет потолка	Количество, м 2	Цена, руб.	Стоимость, руб.

Периметр помещения _____________ Итого: _______________________

Дополнительные работы по установке натяжного потолка

	Наименование услуги	Ед. изм.	Кол-во	Цена руб.	Стоимость, руб.
	крепёж потолочного багета
	установка конструкции для потолочной люстры
	отверстие для крючковой люстры
	установка крючка и центровка люстры
	установка точечного светильника
	установка вентиляционной решётки с конструкцией
	установка вентилятора с конструкцией
	установка элемента пожарной сигнализации
	установка потолочного карниза, за м.п.
	установка стенового карниза
	обход кондиционера
	обвод трубы
	обвод вытяжной трубы
	дополнительные углы (больше четырёх)
	электропроводка
	разметка мест установки точечных светильников
	установка деревянного бруса
	монтаж багета на плитку
	труднодоступный монтаж
	установка элемента усиливающего крепление багета
	конструкция многоуровневого потолка
	конструкция криволинейного многоуровневого потолка
	установка разделительного багета с брусом
	криволинейность
	внутренний вырез
	вставка в багет белая
	вставка в багет цветная
	конструкция под скрытый карниз
	комбинация цветов, % к стоимости потолка
	фотопечать
	монтаж люстры
	демонтаж-монтаж потолка
	компенсатор давления
	подъём оборудования без лифта
	светильники
	аварийный выезд бригады монтажников

Стоимость дополнительных работ без скидок: ______________; Скидка: _____ %; Сумма скидки: _________________________;

Итого по дополнительным работам: _____________________________;

доплата за высоту (3-3.5м –5%, 3.5-4.2 -10%, 4.2-5 -15%, 5-7 -20%):___________________________

Итого: ____________________

Сумма предоплаты:_________________________________

Заказчик: ______________________ (___________________________________)

(подпись) (расшифровка)

Любая работа по установке натяжных потолков производится после подписания: договор натяжные потолки. В данном договоре прописываются требования, права и расчет. Предметом служит оказываемые услуги компанией по установке натяжных потолков из материалов клиента. В договоре прописываются сроки на выполнение работы, также как и обязанности обеих сторон. Существует графа по форс-мажорным обстоятельствам связанные с невозможностью осуществить монтаж, так как наступили непредвиденные обстоятельства.

Договор на монтаж натяжных потолков предусматривает осуществление монтажа натяжных потолков в помещении клиента. В договоре четко прописаны объем работ, стоимость и порядок, права и ответственность, а также гарантии. Все расчеты производятся только в национальной валюте. Заказчик согласно договора привозит натяжное полотно и в отведенный срок делает монтаж. Если исполнитель нарушает условия договора, то он оплачивает издержки предусмотренные законодательством пеню за каждый не выполненный день. Компания, согласно договора дает гарантию на выполненную работу.

Договор на натяжные потолки образец

Договор на установку натяжных потолков прописываются пункты: предмет, оплата, ответственность, гарантии, расчет. Исполняющая сторона в лице компании обязывается установить натяжной потолок на объекте клиента, в четкий срок. Если исполнитель не успевает, то идет пеня. В договоре прописывается тип оплаты: первоначальный процент и после выполнения работы, оставшаяся оплата или же полная безналичная оплата. В договоре также описано, что заказчик обязан в первую очередь подготовить помещение для установки натяжного потолка.

Образец договора можно скачать:

Внимание! Читайте договора на предмет всех нужных пунктов перед подписанием, согласовывая все необходимое.

Важно! Подписывать договор нужно в компании, чтобы убедится в подлинности адреса, нужных сертификатов. С развитием спроса на натяжные потолки появилось много мошенников. Требуйте ко всем договорам по натяжным потолкам подробную смету со всеми расчетами, техническими требованиями. Если нужно, заключайте дополнительное соглашение к основному договору.

Договор подряда натяжные потолки прописываются требования, предмет, оплата, обязанности, гарантии, ответственность и прочие дополнительные условия. В договоре четко прописаны сроки по установке натяжных потолков, ответственности стороны, частичной или полной оплате, а также правила по эксплуатации натяжных потолков.

Договор поставки натяжных потолков прописываются предмет поставки, качество и требования, стоимость и порядок поставки всех материалов, прием и гарантия, а также ответственность сторон и прочие условия. Согласно договора, компания продает качественное натяжное полотно, имеющие соответствующий сертификат качества, срок поставки. В договоре прописывается, как будет осуществлена оплата за полученный материал: при приемке вся оплата или частями. Что исполнитель, что заказчик за нарушение договора и оплаты, несут ответственность перед законом.

Типовой договор на натяжные потолки прописываются обязанности, условия, оплата, срок, гарантии и ответственность сторон. Согласно типового договора, компания обязана установить натяжной потолок в помещении клиента согласно срока и полученной оплаты.

Договор с монтажником натяжных потолков прописываются сроки монтажа, условия, стоимость работ, ответственность.

Договор дилерский натяжные потолки прописываются условия по поставке натяжного потолка, цены, сроки, стоимость, ответственность и гарантии.

Договора купли/продажи натяжных потолков исполнитель обязывается по заказу заказчика создать натяжной потолок и установить. В договоре прописываются сроки, цена, обязанности, порядок и гарантии.